FASE DI ESECUZIONE (Modulistica)

Schemi procedurali

differenze riscontrate alla consegna (schema in formato rtf)

procedimento di consegna dei lavori (schema in formato rtf)

procedimento di ripresa dei lavori (schema in formato rtf)

Verbali temporali

autorizzazione del RUP alla consegna dei lavori (art. 129 comma 1 del regolamento)

verbale di consegna dei lavori (art. 130 del regolamento)

autorizzazione del R.u.p. alla consegna dei lavori in via d'urgenza (art. 129 comma 1 del regolamento)

verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (art. 129 comma 1 del regolamento)

revoca limitazioni del verbale di consegna lavori in via d'urgenza (art. 130 comma 3 del reg.to)

verbale di consegna parziale dei lavori (art. 130 comma 6 del regolamento)

verbale di consegna definitiva dei lavori (art. 130 del regolamento)

sollecito inizio lavori

verbale di sospensione dei lavori (art. 133 del regolamento)

verbale di sospensione parziale dei lavori (art. 133 comma 7 del regolamento)

verbale di ripresa dei lavori (art. 133 comma 6 del regolamento)

verbale di ripresa dei lavori dopo la sospensione parziale (art. 133 comma 6 del regolamento)

richiesta di concessione proroga (art. 26 del capitolato generale d'appalto)

parere del direttore dei lavori  su concessione proroga (art. 26 del capitolato generale d'appalto)

concessione proroga (art. 26 del capitolato generale d'appalto)

comunicazione di ultimazione lavori (art. 21 del capitolato generale d'appalto)

certificato di ultimazione dei lavori  (art. 172 del regolamento)

comunicazione relativa alla sospensione dei lavori, di durata superiore al quarto del tempo contrattuale (Art.133, comma 9, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554)

comunicazione relativa a ritardo e/o sospensione nella consegna ed alle relative ipotesi di recesso (art. 129 comma 11 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)

Documentazione di cantiere

richiesta programma esecutivo (art. 45 comma 10 del regolamento)

richiesta polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (art. 103 del regolamento)

richiesta adempimenti legge 46/1990

giornale dei lavori (art. 157 del regolamento - schema in formato rtf)

libretto delle misure - lavori a misura (art. 158 del regolamento - schema in formato rtf)

libretto delle misure - lavori a corpo (art. 159 del regolamento - schema in formato rtf)

ordine di servizio del direttore dei lavori (art. 128 del regolamento)

verbale di concordamento nuovi prezzi (art. 136 del regolamento)

schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi (art. 136 del regolamento)

verbale di pesatura

verbale di constatazione

verbale di contestazione (art. 137 del regolamento)

verbale di accertamento danni di forza maggiore (art. 139 del regolamento)

verbale di collaudo della pressione

denuncia opere in c.a. (art. 4 della legge 1086/71)

verbale di prove sclerometriche

prescrizioni sul materiale

registro della campionatura del materiale

certificato di pagamento (art. 169 del regolamento - schema in formato rtf)

Conto finale

allegati al conto finale (art. 173 del regolamento)

relazione del direttore dei lavori sul conto finale (art. 173 del regolamento)

relazione del responsabile del procedimento sul conto finale (art. 175 del regolamento)

relazione riservata del direttore dei lavori (art. 240 comma 3 del D.Lgs. 163/2006)

relazione riservata del collaudatore (art. 240 comma 3 del D.Lgs. 163/2006)

invito alla firma del conto finale (art. 174 del regolamento)

Accordo bonario

nuova procedura per accordo bonario (art. 240 del D.Lgs. 163/2006)

schema di accordo bonario (art. 240 del D.Lgs. 163/2006)